疫情停业损失到底该不该赔?美国餐饮业开撕保险业
〖壹〗 、疫情停业损失是否该赔需依据保险合同具体条款判断 ，美国餐饮业诉求有一定合理性但立法强制索赔面临较大阻力 ，保险业则以破产风险和不可抗力等理由反击 。餐饮业诉求的合理性分析基于保险购买行为：美国很多餐馆长期购买营业中断保险，在正常商业逻辑下 ，购买保险的目的就是在遭遇特定风险导致营业中断时能够获得经济补偿 。
〖贰〗 、疫情期间 ，老乡鸡创始人束从轩表示保守估计损失5个亿，面对万名员工联名信表示不要工资 ，他直接撕毁 ，并承诺会保障员工基本生活与工作。具体内容如下：损失情况：老乡鸡作为安徽最大的连锁快餐品牌，在全国拥有800家直营店，年销售额超过30亿元 ，员工总数达16000多名 。受疫情影响 ，老乡鸡保守估计损失5个亿 。
〖叁〗、疫情对餐饮业造成重大影响，老乡鸡至少5亿损失 束从轩表示 ，疫情对餐饮业 ，甚至整个 社会 经济都造成了重大的影响。老乡鸡保守估计要有5个亿的损失 。 但他指出这不是事 。“我们把顾客和员工的安全拿捏的死死的。
〖肆〗 、西贝莜面村为餐饮业“哭穷 ”，求生破圈事件概述：疫情爆发后 ，西贝董事长贾国龙第一个站出来为餐饮业“哭穷 ” ，一篇《西贝贾国龙：疫情致2万多员工待业贷款发工资能撑3月》刷屏，引发全民关注。在哭诉一个月将损失7亿 ，贷款只够支撑3个月后 ，5天获得3亿授信发工资，转危为安 。
〖伍〗 、餐厅装修 餐厅装修比起其他场地装修 ，更加有讲究 。现在做餐饮不都流行一句话叫做：做体验度吗？餐厅的装修恰好最能提高顾客的体验度 ，新手开餐厅，不妨可以效仿同行装修风格，在这基础上自己再有所创新 ，这样比较保险。关于餐厅装修风格的选取 ，要和自己经营的品类和消费人群定位关联 。
乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!
〖壹〗、乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任 ，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额 ，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险 。
〖贰〗 、承包人应积极办理工期顺延签证或申请工期顺延，做好索赔管理工作根据《合同法》第118条 、比较高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第6条的规定 ，主张工期顺延的举证责任在大多数情况下由施工单位承担。
〖叁〗、根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任 。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的 ，应当依法承担相应责任 。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的 ，应当承担相应举证责任。
疫情造成工程停工损失由谁承担
〖壹〗、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务 ，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期 ，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担 ，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担 。因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担 。
〖贰〗 、施工单位机械 、设备损坏的损失：由承包人承担。清理、恢复工作的费用：由发包人承担 。停工期间必须支付的工人工资：由发包人承担 。停工的费用损失：由发包人和承包人合理分担。因此 ，在费用索赔方面 ，并非所有因疫情导致的费用都可以由一方完全承担，而是需要根据上述原则进行分担。
〖叁〗 、发包人承担：工程本身损害（如已完工部分被损毁） 、第三方人员伤亡及财产损失、停工期间发包人要求承包人留在工地的必要人员工资及设备维护费用 。承包人承担：承包人人员伤亡 、机械设备损坏及停工期间的窝工费 、管理费等自身损失 。
到厂里送货出现疫情被封闭在厂里造成损失该谁承担
〖壹〗、双方分担承担。在于疫情防控措施导致的不可抗力 ，到厂里送货出现疫情被封闭在厂里造成损失该双方分担承担 。不可抗力是不能预见 、不能避免且不能克服的客观情况 。
〖贰〗 、可以和货方以及存货方协商解决 ，共同承担。在疫情背景下，一旦产生高额超期使用费 ，收货人请求调减的 ，可以以同类集装箱的重置费用作为基准，同时根据具体情况适当浮动调整 。2022年1月26日 ，经宁波海事法院调解的一起纠纷案 ，有了最新结果 。
〖叁〗、发包人承担：工程本身损害（如已完工部分被损毁） 、第三方人员伤亡及财产损失 、停工期间发包人要求承包人留在工地的必要人员工资及设备维护费用。承包人承担：承包人人员伤亡、机械设备损坏及停工期间的窝工费、管理费等自身损失 。
〖肆〗 、财产权利类保险：以物质损失为前提，疫情直接损失覆盖有限财产权利类保险主要承保被保险人直接遭受的损失 ，包括有形财产（如厂房 、设备）和无形利益（如营运收益） 。疫情导致的直接物质损失较少 ，更多影响企业收益，需通过附加险或特定条款覆盖。
〖伍〗、疫情快递退回，运费谁承担？ —— 一般来说 ，因疫情原因造成寄件人寄出的快递被退回 ，这时运费是算寄件人承担的 。因为，对于快递公司来说 ，属于已经完成了一次运输 ，只是由于疫情原因，快递无法送达到城市 ，被迫退回而已 ，这种情况下是无法退费的 。
〖陆〗 、因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的 ，由此增加的赶工费用由发包人承担。承包人在停工期间按照发包人要求照管 、清理和修复工程的费用由发包人承担。
